Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Договор на разработку проектно сметной документации образец

Договор на разработку проектно сметной документации образец

Договор на разработку проектно сметной документации образец

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации


Скачать Заполнить с подсказками Гусарова Юлия ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по разработке проектной документации Общество с ограниченной ответственностью «Бета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» ( № 38245 от 12.03.2013), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить по заданиюЗаказчика работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу:г.

Москва, ул. Суздальская, д. 28, стр.

2 (далее– работы), а Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя.1.2.Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора,.1.3.

Исполнитель обязуется завершить работы и сдать их в порядке, установленном настоящим Договором.2.

СТОИМОСТЬ РАБОТ2.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) руб. без НДС.2.2. Сумма, указанная в п.

2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение десяти дней .2.3.

Оплата Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в п.

2.1 настоящего Договора, осуществляется путем Исполнителя.3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:– начало работ –23 марта 2015 г.;– окончание работ –29 апреля 2015 г.3.2.

На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора.4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН4.1.

Исполнитель обязан:4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать результат выполненных работ Заказчику.4.1.2. Производить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Договора, в том числетехнических регламентов, норм, правил и строительных стандартов.4.1.3. Получать и представлять Заказчику все требуемые разрешения и согласования на проведение работ от уполномоченных органов и организаций и нести все связанные с этим расходы.4.1.4.

Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.4.1.5.

Представить Заказчику после завершения работ.4.1.6.

При сдаче работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.4.2. Исполнитель вправе:4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.4.2.2.

Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком.4.3. Заказчик обязан:4.3.1. Принять выполненные Исполнителем с надлежащим качеством работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.4.3.2. Предоставлять Исполнителю по его запросам информацию, необходимую для выполнения работ.4.3.3.

Предоставлять Исполнителю по его запросам информацию, необходимую для выполнения работ.4.3.3.

В случае отступлений от задания Заказчика при выполнении работы, ухудшающих ее результат, немедленно сообщить об этом Исполнителю.4.4.

Заказчик вправе:4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.4.4.2.

В любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, и возместив Исполнителю расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.4.4.3. Требовать от Исполнителя расторжения настоящего Договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от Исполнителя информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.4.4.4. Заключать без согласия Исполнителя в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Исполнителем работ договор об оказании услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).

При этом инженер (инженерная организация) осуществляет контроль за соблюдением Исполнителем качества, объемов и сроков выполнения работ.4.4.5. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков.При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.5.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ5.1.

Исполнитель по завершении выполнения работ в сроки, установленные п. 3.1 настоящего Договора, устноуведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.5.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срокне позднеетрех дней с момента получения устного сообщения Исполнителя об их готовности к сдаче.5.3.

Заказчик в течение пяти дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.6.2.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа (пеней) в размере 0,1 процента от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа (пеней) в размере 0,3 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.6.4. Уплата штрафов (пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.6.5.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.6.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п.

6.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.6.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.6.8.

Если наступившие обстоятельства, указанные в п.

6.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух недель, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим отражения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.7.2.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим отражения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.7.2.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.8.4.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Реквизиты Сторон: Заказчик:Общество с ограниченной ответственностью «Бета»Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56ИНН/КПП 7736046991/775001001Р/с 30232810200000000003 в АКБ «Траст»К/с 30101810600000000957БИК 044525957Тел.: 8 (495) 123 45 67Факс: 8 (495) 123 45 67e-mail: с ограниченной ответственностью «Гамма»Юридический и фактический адрес:127083, г.

Москва, ул. Мишина, д. 56ИНН/КПП 7708345896/770803001Р/с 40702810938170107084 в АКБ «Резерв»БИК 044585224Тел.: 8 (495) 674 81 95Факс: 8 (495) 674 81 96e-mail: Подписи Сторон: Заказчик:Исполнитель:Генеральный директор__________А.И. ПетровГенеральный директор__________К.В.

Уваров М.П. Скачать пустой бланк Заполнить с подсказками

Договор на выполнение проектных работ

на выполнение проектных работг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .1.2.

Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.1.4.

Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  1. Лицензией на № от «»2021 года, выданной .

1.5.

Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .2.1.

Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.2.3.

В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.3.1.

Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.4.1. Проектировщик обязан:

  1. Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  2. Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  3. Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2.

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.4.4. Заказчик обязан:

  1. В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  2. Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  3. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.
  4. Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  5. Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  6. Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;

5.1.

Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.5.3.

В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.6.1.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления.

В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.7.1.

Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.7.2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.

В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.ПроектировщикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: Проектировщик _________________Заказчик _________________

Договор подряда по разработке рабочей документации (бланк, образец — 2021)

г. Москва «___» ___________ 201_ г. Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора __________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда, далее — «Проектный договор» о нижеследующем: Статья 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с условиями настоящего проектного договора Подрядчик обязуется по утвержденному Заказчиком заданию на проектирование разработать проектно-сметную документацию на стадии: «Рабочий проект» по объекту: _____________________________и передать Заказчику готовую документацию. Сметная документация выпускается Подрядчиком в базе ТСН-2001 в ценах по состоянию на ___________ 201_ г.

и в текущих ценах. 1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить его. 1.3. В процессе реализации сторонами условий настоящего договора Заказчик осуществляет функции генерального проектировщика.

Подрядчик обязуется осуществить приемку и оплату оказанных Заказчиком услуг. Статья 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Приблизительная цена работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему проектному договору, составляет – _________ руб. (_______________________), в том числе НДС-18 %: ________ руб.

2.2. Окончательная цена работ по Договору устанавливается в исполнительной смете c учетом следующих факторов: — уточнения фактических объемов работ, в том числе в случае внесения Заказчиком изменений, корректирующих технические решения и объемы работ в процессе проектирования; — фактической стоимости услуг сторонних организаций по согласованию проектной документации.

2.3. Стоимость услуг Заказчика по осуществлению функций генерального проектировщика определяется в размере 5% от окончательной цены работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, с учетом НДС 18% (основание – письмо Москомэкспертизы от 16.09.2004. № МКЭ-5/Ш-165). Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 3.1.

Оплата выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями договора подряда на выполнение работ производятся Заказчиком поэтапно не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу. При этом, общая сумма платежей, перечисляемых Заказчиком Подрядчику после сдачи утверждаемой части проектно-сметной документации (до экспертизы), составляет 80% окончательной цены работ по настоящему Договору. 3.2. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором работы и оплата оставшихся 20% цены работ производится Заказчиком в течение 5 дней после утверждения проектно-сметной документации с учетом результатов экспертизы.

3.3. Подрядчик оплачивает Заказчику 5% от окончательной цены работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, с учетом НДС 18% в соответствии с п.п. 1.3., 2.3. проектного договора на основании акта оказания услуг генерального проектировщика в течение 5-ти дней после подписания акта. 3.4. Оплату счетов согласующих организаций производит Подрядчик.

3.4. Оплату счетов согласующих организаций производит Подрядчик. Заказчик компенсирует указанные затраты при окончательном расчете с Подрядчиком. Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА Подрядчик обязуется: 4.1.

Выполнить все проектные работы, предусмотренные настоящим Договором, на основании ТУ и в соответствии с требованиями Строительных норм и Правил (СНиП) и согласовать самостоятельно, а при необходимости – совместно с Заказчиком, готовую проектно-сметную продукцию с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления. 4.2. Предусмотреть в проектах необходимые мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений.

4.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, которые могут существенно повлиять на общую стоимость и сроки строительства.

4.4. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности дальнейшего проведения работ стороны решают совместно.

4.5. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без разрешения Заказчика.

4.6. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для сторон результата. 4.7. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию в соответствии с условиями договора подряда.

и т.д… Весь типовой бланк и образец договора подряда по разработке рабочей документации предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа. Прикреплённые файлы: Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны! Заказать Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны!

Заказать + © 2016.

Договор на разработку проектно-сметной документации

Образец договора на разработку проектно-сметной документации Договор выполнения услуг по разработке проектно-сметной документации №____ г.Москва «15» сентября 2012 г. ООО «Аргуст-Строй», именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице Костылева Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Доверенности №3 от «5» июня 2012г., с одной стороны, и __________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство по разработке эскизного проекта и сметной документации (далее — «проектно-сметная документация») на строительство малоэтажного каменного дома в г.

__________ . 1.2. В состав эскизного проекта входит: — план участка; — план фундамента; — план 1 этажа; — план 2 этажа; — план раскладки плит перекрытия 1 и 2 этажей; — план кровли; — план раскладки стропил; — разрезы 1-1, 2-2; — фасады 1-5; 5-1; А-Д; Д-А; 1.3 В состав сметной документации входит: — спецификация на строительные материалы; — список выполняемых работ; 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Проектировщик обязан: — выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; — согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком; — передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию; — если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы — приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика в 2-х дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. 2.2. Заказчик обязан: — оплатить Проектировщику выполненные работы в размере и порядке, установленные настоящим договором; — использовать проектно-сметную документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика; — оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; — возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика; 3.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составит 30000 (тридцать тысяч) рублей. 3.2. Оплата производится единовременно, внесением 100% предоплаты в момент подписания настоящего договора.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. Сроки сдачи работ по договору: а) эскизного проекта – «15» октября 2012 г.; б) сметной документации – «06» октября 2012 г. 4.2. При завершении работ Проектировщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему: — комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора; 4.3.

После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, работы по настоящему договору считаются выполненными. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Проектировщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Проектировщиком сроков, установленных п.

1.3 настоящего договора, он уплачивает Заказчику неустойку в сумме 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки. 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6.1. При заключении Заказчиком договора строительного подряда с Проектировщиком, по выполненным проектно-сметным документам, Проектировщик обязан возместить Заказчику 65% от настоящего договора, что составит 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) руб.

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны руководствуются нормами действующего законодательства. 6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Проектировщик: ООО «Аргуст-Строй» Юридический адрес: 109052, г. Москва, Нижегородская улица, дом 29-33, кор. стр. 7 ИНН 7722758445 КПП 772201001 ОГРН 1117746806924 Р/с 40702810600020210174 АКБ «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (ОАО) Корр.

счет 30101810800000000777 БИК 044585777 Заказчик: ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Проектировщик: Заказчик: __________/ Костылев Д.А.

___________/____________ М.П.

ДО­ГО­ВОР на сос­тав­ле­ние про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции

кол-во скачиваний: 839да­та и мес­то под­пи­са­ния___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем За­каз­чик, в ли­це ___(долж­ность, ФИО)___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии ___(Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та)___, с од­ной сто­ро­ны, и ___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем Ис­пол­ни­тель, в ли­це ___(долж­ность, ФИО)___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии ___(Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та)___, сов­мест­но име­ну­емые Сто­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий до­го­вор о ни­жес­ле­ду­ющем.1.1.

Ис­пол­ни­тель обя­зу­ет­ся по за­да­нию За­каз­чи­ка сос­та­вить про­ект­но-смет­ную до­ку­мен­та­цию для це­лей: _________________, а За­каз­чик обя­зу­ет­ся при­нять ре­зуль­тат вы­пол­нен­ных ра­бот в ви­де па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и уп­ла­тить Ис­пол­ни­те­лю сто­имость вы­пол­нен­ных ра­бот.1.2. Па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции сос­то­ит из сле­ду­ющих до­ку­мен­тов, чер­те­жей, рас­че­тов: ____________________________1.3. Под­го­тов­ку за­да­ния на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции по нас­то­яще­му до­го­во­ру вы­пол­ня­ет Ис­пол­ни­тель.2.1.

За­каз­чик обя­зу­ет­ся:2.1.1.

Не позд­нее _______ с мо­мен­та под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми нас­то­яще­го до­го­во­ра пе­ре­дать Ис­пол­ни­те­лю сле­ду­ющие ис­ход­ные дан­ные, не­об­хо­ди­мые для под­го­тов­ки па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции: ___________________.2.1.2. Оп­ла­тить вы­пол­нен­ную ра­бо­ту Ис­пол­ни­те­ля в со­от­ветс­твии с ус­ло­ви­ями нас­то­яще­го до­го­во­ра.2.1.3.

Не позд­нее _______ с мо­мен­та по­лу­че­ния от Ис­пол­ни­те­ля под­го­тов­лен­но­го за­да­ния на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции: а) ут­вер­дить за­да­ние пу­тем его под­пи­са­ния и нап­ра­вить Ис­пол­ни­те­лю; б) пре­дос­та­вить воз­ра­же­ния по су­щест­ву.2.1.4.

Ока­зы­вать со­дей­ствие Ис­пол­ни­те­лю сле­ду­ющее со­дей­ствие в вы­пол­не­нии нас­то­яще­го до­го­во­ра: _________________ в сле­ду­ющие сро­ки: ____________.2.1.5. Ис­поль­зо­вать под­го­тов­лен­ный па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции иск­лю­чи­тель­но для це­лей, пре­дус­мот­рен­ных п.

Ис­поль­зо­вать под­го­тов­лен­ный па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции иск­лю­чи­тель­но для це­лей, пре­дус­мот­рен­ных п. 1.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра.2.1.6.

Не пе­ре­да­вать под­го­тов­лен­ную Ис­пол­ни­те­лем про­ект­но-смет­ную до­ку­мен­та­цию треть­им ли­цам, за иск­лю­че­ни­ем лиц и/или ор­га­ни­за­ций, прив­ле­ка­емых За­каз­чи­ком для стро­итель­ства объ­ек­та по под­го­тов­лен­ной Ис­пол­ни­те­лем про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции.2.2. Ис­пол­ни­тель обя­зу­ет­ся:2.2.1.

Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ис­ход­ных дан­ных, пре­дус­мот­рен­ных п.

2.1.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра, под­го­то­вить за­да­ние на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и пе­ре­дать за­да­ние За­каз­чи­ку для ут­верж­де­ния.2.2.2. Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ут­верж­ден­но­го за­да­ния прис­ту­пить к раз­ра­бот­ке па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и за­вер­шить раз­ра­бот­ку не позд­нее ________ с мо­мен­та на­ча­ла ра­бот.2.2.2.1.

В слу­чае по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка воз­ра­же­ний по су­щест­ву за­да­ния сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком не­об­хо­ди­мость исп­рав­ле­ний и/или до­пол­не­ний за­да­ния.2.2.3. По за­вер­ше­нии ра­бот уве­до­мить За­каз­чи­ка об их го­тов­нос­ти и сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком да­ту при­ема-пе­ре­да­чи па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции.2.2.4.

В день, сог­ла­со­ван­ный Сто­ро­на­ми для при­ема-пе­ре­да­чи ре­зуль­та­та ра­бот, пе­ре­дать За­каз­чи­ку: па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции, акт вы­пол­нен­ных ра­бот, ори­ги­нал сче­та на оп­ла­ту вы­пол­нен­ных ра­бот, счет-фак­ту­ру, оформ­лен­ную в со­от­ветс­твии с тре­бо­ва­ни­ями ст. 169 На­ло­го­во­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.2.2.5.

Не пе­ре­да­вать па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции треть­им ли­цам без сог­ла­сия За­каз­чи­ка.3.1. Сто­имость ра­бот по нас­то­яще­му до­го­во­ру сос­тав­ля­ет ______ руб., вклю­чая НДС 18%.3.2.

За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить до­го­вор­ную сто­имость ра­бот в те­че­ние _______ бан­ковс­ких дней с мо­мен­та по­лу­че­ния от Ис­пол­ни­те­ля до­ку­мен­тов, пе­ре­чис­лен­ных в п. 2.2.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра.3.2.1. В слу­чае ес­ли ка­кой-ли­бо из ука­зан­ных в п.

2.2.4 до­ку­мен­тов не бу­дет предс­тав­лен За­каз­чи­ку, пос­лед­ний впра­ве отс­ро­чить мо­мент оп­ла­ты до предс­тав­ле­ния ему пол­но­го па­ке­та до­ку­мен­тов.

По по­лу­че­нии пол­но­го па­ке­та до­ку­мен­тов За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить ра­бо­ту Ис­пол­ни­те­ля в до­го­вор­ный срок.3.3. По­ря­док оп­ла­ты: За­каз­чик обя­зу­ет­ся пе­ре­чис­лить сум­му, ука­зан­ную в п.

3.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра, пла­теж­ным по­ру­че­ни­ем на рас­чет­ный счет Ис­пол­ни­те­ля.3.4. Обя­за­тель­ство За­каз­чи­ка по оп­ла­те вы­пол­нен­ных ра­бот счи­та­ет­ся ис­пол­нен­ным над­ле­жа­щим об­ра­зом с мо­мен­та спи­са­ния со­от­ветс­тву­ющих де­неж­ных средств с рас­чет­но­го сче­та За­каз­чи­ка.4.1. В слу­чае на­ру­ше­ния Ис­пол­ни­те­лем сро­ков, пре­дус­мот­рен­ных п.

п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Ис­пол­ни­те­ля уп­ла­ты не­ус­той­ки в раз­ме­ре ______ руб. за каж­дый день прос­роч­ки.4.2. В слу­чае умыш­лен­но­го на­ру­ше­ния Ис­пол­ни­те­лем обя­зан­нос­ти, пре­дус­мот­рен­ной п.

2.2.5 нас­то­яще­го до­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Ис­пол­ни­те­ля воз­ме­ще­ния по­не­сен­ных За­каз­чи­ком до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.4.3. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ка оп­ла­ты вы­пол­нен­ных ра­бот Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты пе­ни в раз­ме­ре, пре­дус­мот­рен­ном дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.4.4. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ков, пре­дус­мот­рен­ных п.

п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра, Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты не­ус­той­ки, раз­мер ко­то­рой пре­дус­мот­рен п.

4.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра.4.5.

В слу­чае умыш­лен­но­го на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком обя­зан­нос­тей, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.5 — 2.1.6 нас­то­яще­го до­го­во­ра, Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка воз­ме­ще­ния по­не­сен­ных Ис­пол­ни­те­лем до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.5.1.

Сто­ро­ны ос­во­бож­да­ют­ся от от­ветс­твен­нос­ти за не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние сво­их обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му до­го­во­ру, ес­ли это яви­лось следс­тви­ем сле­ду­ющих неп­ред­ви­ден­ных обс­то­ятель­ств неп­ре­одо­ли­мой си­лы: ________________________.5.2. Сто­ро­на, для ко­то­рой нас­ту­пи­ло дей­ствие неп­ре­одо­ли­мой си­лы, обя­за­на в срок _______ из­вес­тить конт­ра­ген­та о пре­пятс­твии и его вли­янии на ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му до­го­во­ру.6.1. Нас­то­ящий до­го­вор всту­па­ет в си­лу с да­ты его под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми и дей­ству­ет до ис­пол­не­ния ими при­ня­тых на се­бя обя­за­тель­ств, а в час­ти обя­за­тель­ств, пре­дус­мот­рен­ных п.

п. 2.1.5, 2.1.6 и 2.2.5 нас­то­яще­го до­го­во­ра, — бесс­роч­но.6.2.

До­го­вор мо­жет быть из­ме­нен или рас­торг­нут по сог­ла­ше­нию Сто­рон.6.2.1. Из­ме­не­ние ус­ло­вий до­го­во­ра оформ­ля­ет­ся Сто­ро­на­ми в ви­де до­пол­ни­тель­ных сог­ла­ше­ний, ко­то­рые всту­па­ют в си­лу с мо­мен­та их под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми.6.3.

Нас­то­ящий до­го­вор мо­жет быть рас­торг­нут в од­нос­то­рон­нем по­ряд­ке в слу­ча­ях, пре­дус­мот­рен­ных п.

5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст.

737 Граж­данс­ко­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, при ус­ло­вии пись­мен­но­го уве­дом­ле­ния конт­ра­ген­та о рас­тор­же­нии не ме­нее чем за _____ до да­ты пред­по­ла­га­емо­го рас­тор­же­ния.7.1.

К кон­фи­ден­ци­аль­ной ин­фор­ма­ции в рам­ках нас­то­яще­го до­го­во­ра от­но­сят­ся сле­ду­ющие све­де­ния: _________.7.2.

По­ря­док и ус­ло­вия ог­ра­ни­че­ния дос­ту­па к ин­фор­ма­ции, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.

По­ря­док об­ра­ще­ния с ин­фор­ма­ци­ей, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.Конт­роль за соб­лю­де­ни­ем по­ряд­ка, ус­та­нов­лен­но­го нас­то­ящим пунк­том, воз­ла­га­ет­ся на: ___________________ (долж­ность, ФИО) и сос­то­ит в осу­щест­вле­нии сле­ду­ющих дей­ствий: _________.Пе­ре­чень лиц, име­ющих дос­туп к ин­фор­ма­ции, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.7.3. Сто­ро­ны обя­зу­ют­ся на­нес­ти на ма­те­ри­аль­ные но­си­те­ли, со­дер­жа­щие ин­фор­ма­цию, сос­тав­ля­ющую ком­мер­чес­кую тай­ну, или вклю­чить в сос­тав рек­ви­зи­тов до­ку­мен­тов, со­дер­жа­щих та­кую ин­фор­ма­цию, гриф Ком­мер­чес­кая тай­на с ука­за­ни­ем об­ла­да­те­ля та­кой ин­фор­ма­ции (для юри­ди­чес­ких лиц — пол­ное на­име­но­ва­ние и мес­то на­хож­де­ния, для ин­ди­ви­ду­аль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей — фа­ми­лия, имя, от­чест­во граж­да­ни­на, яв­ля­юще­го­ся ин­ди­ви­ду­аль­ным предп­ри­ни­ма­те­лем, и мес­то жи­тель­ства).8.1.

Уве­дом­ле­ния счи­та­ют­ся нап­рав­лен­ны­ми над­ле­жа­щим об­ра­зом, ес­ли они пос­ла­ны по фак­су N _______ (факс За­каз­чи­ка), N ________ (факс Ис­пол­ни­те­ля), по элект­рон­ной поч­те ___________ (За­каз­чик), ____________ (Ис­пол­ни­тель) или дос­тав­ле­ны курь­ером по ад­ре­сам Сто­рон, ука­зан­ным в раз­де­ле 9 нас­то­яще­го до­го­во­ра, с по­лу­че­ни­ем под рас­пис­ку Сто­ро­на­ми или их предс­та­ви­те­ля­ми. Упол­но­мо­чен­ные предс­та­ви­те­ли Ис­пол­ни­те­ля: _________ (ФИО, долж­ность).Упол­но­мо­чен­ные предс­та­ви­те­ли За­каз­чи­ка: ___________ (ФИО, долж­ность).8.2.

К нас­то­яще­му до­го­во­ру при­ла­га­ют­ся и яв­ля­ют­ся его не­отъ­ем­ле­мой частью: — при­ло­же­ние N __ — за­да­ние За­каз­чи­ка; — при­ло­же­ние N __ — акт вы­пол­нен­ных ра­бот.8.3.

Нас­то­ящий до­го­вор вы­пол­нен в двух эк­земп­ля­рах, име­ющих рав­ную юри­ди­чес­кую си­лу, по од­но­му для каж­дой из Сто­рон.

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации (бланк, образец — 2021)

г. Москва «___» _____________ 201_г. … , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице …, действующего на основании …, с одной стороны, и открытое акционерное общество «_____________________________» (сокращенное наименование — ОАО «___________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной документации по … (далее по тексту «Работы»). 1.2. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация. 1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему Договору проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п.1.1.

договора на выполнение работ.

1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора на выполнение работ, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.

1.5. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.п. 1.1. договора подряда в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1. Стоимость работ по Договору установлена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 4) и составляет … руб. … коп. (…) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% — … (…) рубль … коп.

в том числе: 2.1.1. стадия «Проект» — … (…) рубля, в том числе НДС – 18 %; 2.1.2. стадия «Рабочая документация» — … (…) рублей, в том числе НДС – 18 %. 2.2. Оплата работ по Договору производится поэтапно, в соответствии с календарным планом (Приложение № 2) в следующем порядке: 2.2.1.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты заключения договора на выполнение работ, перечисляет аванс в размере … % от общей стоимости Работ, что составляет … (…) рублей, в том числе НДС 18 % — … (…) рублей … коп.

2.2.2. Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса. 2.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.4. Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п.п.

4.2.-4.4. договора на выполнение работ. 2.5. При изменении Технического задания (Приложение № 1) по соглашению Сторон, повлекшего изменение объема и стоимости Работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают измененные объемы и новую стоимость Работ. 3. Сроки выполнения Работ 3.1.

Сроки выполнения Работ определены в календарном плане работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора. 3.2. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков по: а) выплате аванса; б) оплате принятых результатов работ; сроки выполнения Работ переносятся на время просрочки исполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств по Договору, но не далее срока действия договора на выполнение работ в целом.

4. Порядок сдачи и приемки Работ 4.1. Приемка Заказчиком результатов Работ, соответствующих требованиям, указанным в п.

1.5. Договора, осуществляются в порядке, указанном в п.п.

4.2, 4.3. договора на выполнение работ. 4.2. По завершении выполнения Работ по этапам Исполнитель передает Заказчику разработанную по соответствующему этапу документацию в пяти экземплярах на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде в форматах: — пояснительная записка и другая текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel; — чертежи в формате Auto Cad; — и акт сдачи-приемки Работ по этапу в двух экземплярах.

4.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения, рассматривает представленную документацию и подписывает акт сдачи-приемки Работ по этапу или представляет мотивированный отказ от приемки. 4.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

4.4. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.7.2. Договора, перечисленные в п.

4.2. договора на выполнение работ документы по почте.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанных актов он обязан их подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ.

Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт о приемке выполненных Работ или мотивированный отказ, то Работы считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества и подлежащими оплате в соответствии с условиями Договора. 4.5. Если в процессе выполнения Работ выявится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель приостанавливает её и ставит об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления Работ. В этом случае стороны в 10-дневный срок с момента извещения Заказчика о приостановке Работ, Стороны рассматривают вопрос о возможности продолжения Работ и оформляют решение двусторонним документом.

5. Права и обязанности Сторон 5.1.

Исполнитель обязан: 5.1.1. Выполнить Работы в полном объеме и содержании в соответствии с п. 1.5. договора на выполнение работ, полностью соответствующим действующим СНиП, СН РФ и передать результаты работ Заказчику.

5.1.2. Совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании проектной документации в согласующих инстанциях. 5.1.3. По поручению Заказчика, при необходимости, внести изменения и дополнения в выполненную работу в сроки, согласованные с Заказчиком. При необходимости внесения в работу изменений по требованию Заказчика, связанных с корректировкой либо дополнениями к Техническому заданию (Приложение № 1), оплата Исполнителю за указанные Работы будет производиться по дополнительному соглашению.

5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора. 5.2.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора подряда оплатить Исполнителю объем фактически выполненных Работ.

5.3. Исполнитель имеет право: 5.3.1. Привлечь субподрядные организации для разработки отдельных разделов проектной документации (п.

1.1. Договора), при этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за результаты их Работы в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ. 5.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем. 5.5. Заказчик также не несет ответственность перед Исполнителем за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.

6. Ответственность сторон 6.1. В случае нарушения Заказчиком установленных договором на выполнение работ порядка и сроков оплаты выполненных Работ, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки. 6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В случае если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора.

Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение договора на выполнение работ. и т.д… Весь типовой бланк и образец договор подряда по разработке проектной и рабочей документации предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.

Прикреплённые файлы: Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны!

Заказать Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны!

Заказать + © 2016.

Договор на составление сметной документации образец бланк (бланк, образец — 2021)

Рассмотренный в статье вопрос в большей мере затрагивает область строительства и оказания услуг, хотя составлять смету (попросту, полный расчет расходов), возможно для проведения практически любых действий и работ.

Что такое смета Предприятию-заказчику нужно выполнить какой-либо объём работ, к примеру, построить новый цех. Для этого необходимо составить проект и посчитать, во сколько же обойдётся строительство полностью, начиная от составления проекта, заканчивая вводом здания в эксплуатацию. Есть ли экономический смысл в такой постройке, окупится ли она в процессе деятельности?

На эти вопросы как раз и может дать ответ составление сметы. Работа по учёту всех расходов довольно сложна и кропотлива, часто приходится вносить изменения уже в утверждённую смету, ведь учесть надо всё.

Меняется стоимость работ, цена материалов и вспомогательных средств, при выполнении работ возникают непредвиденные ситуации, меняются исполнители задания и т.д. Самостоятельно составить смету практически невозможно, если речь идёт о большом количестве работ и операций.

Этим занимаются специализированные организации, например, проектно-сметные бюро, которые имеют навык необходимых расчетов и знают, как правильно учесть стоимость производимых работ.

Если нужна правильная смета, заключайте договор Выбрав исполнителя для составления сметной документации необходимо «узаконить» возникающие отношения. Сделать это необходимо, так как неверно составленная смета может повлечь огромные убытки при осуществлении работ.

Договор на составление сметы, в общем и целом, мало отличается от договора оказания услуг. По такому соглашению составитель сметы обязуется произвести все необходимые расчеты, представить документацию заказчику, а последний принимает смету и оплачивает деятельность составителя.

Но при этом в тексте договора нужно учесть право заказчика на обращение к компании-составителю расчетов, в случаях несоответствия документации действительности, либо изменения каких-то условий при выполнении работ. Обычно, договором предусматривается, что проектно-сметные бюро будут «вести» проект до момента принятия заказчиком результата всей работы (при строительстве, например, до ввода здания в эксплуатацию), проводя необходимые расчеты и внося изменения в смету, если меняются определённые условия, которые учитывались при составлении первичной сметной документации. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на составление сметной документации, вариант которого можно скачать бесплатно.

Прикреплённые файлы: Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны!

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+